龙元建设(600491)2008年年度报告摘要

2008 年年度报告摘要 龙元建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 龙元建设 股票代码 600491 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 浙江省象山县丹城新丰路 165 号 上海市逸仙路 768 号 邮政编码 200434 公司国际互联网网址 www.lycg.com.cn 电子信箱 webmaster@lycg.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱占军 张丽 联系地址 上海市逸仙路 768 号 507 室 上海市逸仙路 768 号 507 室 电话 021-65615689 021-65615689 传真 021-65615689 021-65615689 电子信箱 stock@lycg.com.cn stock@lycg.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 7,287,135,385.84 7,116,221,725.58 2.40 7,169,090,573.02 利润总额 189,378,305.23 288,111,236.15 -34.27 306,457,214.06 归属于上市公司股东 120,189,979.60 191,816,290.35 -37.34 188,772,397.42 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 99,903,719.30 159,438,348.80 -37.34 179,812,653.87 的净利润 经营活动产生的现金 72,016,465.18 79,909,621.45 -9.88 14,924,228.33 流量净额 第 1 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 8,772,097,486.49 7,955,436,661.58 10.27 6,714,946,018.81 所有者权益（或股东 1,487,427,817.88 1,406,070,219.18 5.79 1,260,612,484.90 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.31 0.49 -36.73 0.49 稀释每股收益（元／股） 0.31 0.49 -36.73 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.26 0.41 -36.59 0.46 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 8.08 13.64 减少 5.56 个百分点 14.97 加权平均净资产收益率（%） 8.35 14.39 减少 6.04 个百分点 16.22 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 6.72 11.34 减少 4.62 个百分点 14.26 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.94 11.96 减少 5.02 个百分点 15.45 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.19 0.21 -9.52 0.04 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.83 3.62 5.80 3.24 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,336,289.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 41,305,031.17 减免 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,330,324.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,081,956.07 少数股东权益影响额 -1,138,773.30 所得税影响额 -8,792,076.61 合计 20,286,260.30 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 147,675,151 37.98 -25,967,925 -25,967,925 121,707,226 31.30 其中： 境内非国 5,148,226 1.32 -5,148,226 -5,148,226 0 0 有法人持股 境内自然 142,526,925 36.65 -20,819,699 -20,819,699 121,707,226 31.30 人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 147,675,151 37.98 -25,967,925 -25,967,925 121,707,226 31.30 合计 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 241,124,849 62.02 25,967,925 25,967,925 267,092,774 68.70 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 241,124,849 62.02 25,967,925 25,967,925 267,092,774 68.70 股份合计 三、股份总数 388,800,000 100.00 0 0 388,800,000 100.00 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有差异，情况说明如下： 鉴于持有有限售条件的流通股股东郑善金尚未解决占用公司资金问题，因此未安排郑善金持有的 有限售条件的流通股股份上市。另外，蒋咏生以非交易过户形式受让未解决资金占用问题股东严世根 持有的有限售条件流通股股份，已经解决占用公司资金问题，因此在报告期内已全部流通上市。。 限售股份变动情况 单位：股 本年 本年解除限售 增加 年末限售股 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 限售 数 股数 2008 年 11 月 赖振元 140,096,026 19,440,000 0 120,656,026 股权分置改革承诺锁定 15 日 第 3 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 宁波明和投资 2008 年 11 月 5,148,226 5,148,226 0 0 管理有限公司 15 日 2008 年 11 月 蒋咏生 1,379,699 1,379,699 0 0 15 日 截至报告期末，该股东存在占用 上市公司资金问题，公司董事会 决定不向上海证券交易所提交其 所持有的有限售条件的流通股上 郑善金 1,051,200 0 0 1,051,200 市申请。待该股东与公司协商解 决资金占用问题后，公司董事会 再行向上海证券交易所提交相应 流通申请。 合计 147,675,151 25,967,925 0 121,707,226 / / 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 31,774 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 赖振元 境内自然人 41.03 159,536,026 120,656,026 无 郑桂香 境内自然人 4.99 19,414,350 0 无 赖野君 境内自然人 3.73 14,486,849 0 无 赖朝辉 境内自然人 3.56 13,829,850 0 无 宁波明和投资管理 境内非国有法 3.51 13,637,727 0 无 有限公司 人 全国社保基金一一 国有法人 1.46 5,689,287 0 未知 零组合 中国建筑科学研究 国有法人 0.68 2,628,000 0 无 院 赖安平 境内自然人 0.52 2,003,849 0 无 蒋咏生 境内自然人 0.38 1,465,304 0 无 周文龙 境内自然人 0.35 1,379,701 0 无 史盛华 境内自然人 0.35 1,379,701 0 无 张忠文 境内自然人 0.35 1,379,701 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 赖振元 38,880,000 人民币普通股 郑桂香 19,414,350 人民币普通股 赖野君 14,486,849 人民币普通股 赖朝辉 13,829,850 人民币普通股 宁波明和投资管理有限公司 13,637,727 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 5,689,287 人民币普通股 中国建筑科学研究院 2,628,000 人民币普通股 赖安平 2,003,849 人民币普通股 蒋咏生 1,465,304 人民币普通股 周文龙 1,379,701 人民币普通股 史盛华 1,379,701 人民币普通股 张忠文 1,379,701 人民币普通股 第 4 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖野君 为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系，赖振元和史盛华为翁 上述股东关联关系或一致行动 婿关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存 的说明 在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信 息管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 自然人控股股东情况 是否取得其他国 最近五年内的职 姓名 国籍 最近五年内的职务 家或地区居留权 业 赖振元 中国 无 公司决策管理层 担任本公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 赖振元家族 53.92% 龙元建设集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 报告期被授予的股权激励 是否在 期内 情况 股东单 从公 变 位或其 司领 可 已 性 年 任期 年初持股 动 他关联 姓名 职务 年末持股数 取的 行 行 期末股 别 龄 起止日期 数 原 行权价 单位领 报酬 权 权 票市价 因 （元） 取报 总额 股 数 （元） 酬、津 （万 数 量 贴 元） 2007 年 6 月 30 赖振 董事 男 69 日～ 159,536,026 159,536,026 42 否 元 长 2010 年 6 月 29 日 副董 2007 年 6 月 30 赖朝 事长 男 39 日～ 13,829,850 13,829,850 30 否 辉 兼总 2010 年 6 月 29 日 经理 2007 年 6 月 30 陆炯 董事 男 39 日～ 361,350 361,350 7.2 否 2010 年 6 月 29 日 2007 年 6 月 30 周文 董事 男 45 日～ 1,379,701 1,379,701 7.2 否 龙 2010 年 6 月 29 日 2007 年 6 月 30 谢庆 独立 男 65 日～ 6 否 健 董事 2010 年 6 月 29 日 第 5 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 2007 年 6 月 30 王有 独立 男 64 日～ 6 否 为 董事 2010 年 6 月 29 日 2007 年 6 月 30 独立 全泽 男 38 日～ 6 否 董事 2009 年 5 月 6 日 监事 2007 年 6 月 30 瞿颖 会召 男 47 日～ 328,499 328,499 7.2 否 集人 2010 年 6 月 29 日 2007 年 6 月 30 吴贤 监事 男 46 日～ 1,051,200 1,051,200 7.2 否 文 2010 年 6 月 29 日 2007 年 6 月 30 陈海 监事 女 33 日～ 7.2 否 英 2010 年 6 月 29 日 常务 2007 年 6 月 30 钱水 副总 男 59 日～ 361,350 361,350 13.2 否 江 经理 2010 年 6 月 29 日 2007 年 6 月 30 周敬 副总 男 55 日～ 13.2 否 德 经理 2010 年 6 月 29 日 二 级 2007 年 6 月 30 市 王德 副总 男 41 日～ 4,499 3,400 场 13.2 否 华 经理 2010 年 6 月 29 日 上 卖 出 二 级 2007 年 6 月 30 市 孟庆 副总 男 54 日～ 0 15,225 场 13.2 否 福 经理 2010 年 6 月 29 日 上 买 入 2007 年 6 月 30 副总 金沙 男 46 日～ 13.2 否 经理 2009 年 4 月 13 日 2007 年 6 月 30 财务 陆健 男 52 日～ 13.2 否 总监 2010 年 6 月 29 日 二 级 2007 年 6 月 30 市 朱瑞 总工 男 46 日～ 1,402,198 1,302,198 场 13.2 否 亮 程师 2010 年 6 月 29 日 上 卖 出 副总 经理 2007 年 6 月 30 朱占 兼董 男 33 日～ 13.2 否 军 事会 2010 年 6 月 29 日 秘书 合计 / / / / 178,254,673 178,168,799 / 231.6 / / / 第 6 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、2008 年度报告期内公司整体经营情况 (一) 管理层讨论与分析 2008 年，公司既面临外部环境严峻挑战，同时也迎来良好发展机遇，是挑战与机遇并存的一年。 面临的挑战： 1、2008 年，次债危机引发全球金融海啸，波及实体经济，导致国内宏观经济环境及宏观经济政 策复杂多变超出了大多数人预期；宏观层面变化传递到公司所处行业主要体现在：2008 年下半年建筑 原材料价格发生大幅异常波动，建筑劳务成本上涨较快，因此公司的施工、安装业务营业成本增加， 建筑市场竞争空前激烈，尤其是公司控股子公司浙江大地钢结构有限公司受钢材价格大幅波动影响导 致全年亏损严重； 2、2008 年，房地产开发商受金融危机和宏观调控双重影响，住宅销售情况不理想，开发商资金 紧张。部分房地产开发商顺应市场变化调整了新开工面积，公司承接的局部地区部分工程收到房地产 开发商延期开工或放缓施工进度顺延工期的通知，因此公司局部地区部分项目工程的施工计划有所推 迟。同时，未能按照合同条款支付工程款的工程也增多，导致公司应收账款绝对额居高不下； 3、国内证券市场持续低迷，公司定向增发工作未能按计划如期完成，加之应收账款居高不下，2008 年公司除了银行贷款融资外，也通过增加银行票据贴现来改善公司现金流，因此导致财务费用大幅度 上升； 迎来的机遇： 1、“保增长、扩内需、调结构、重民生”的政策将刺激建筑业回暖，中央出台了 10 条措施，计 划两年内投资 4 万亿元，扩大内需，促进增长。重点在保障性住房、重大基础设施及重点产业振兴领 域加大投入，伴随着政府基建方面投资的增加，国内建筑行业在短期内将迎来新的发展机遇。 2、上海世博工程建设的发展机遇。 3、在本轮金融危机及宏观调控下，房地产行业经历了一次大规模洗牌，行业集中度得以提高， 行业竞争将更加有序规范。伴随房地产行业的洗牌，也加速了建筑行业“2—8”【20%的企业承接 80% 的业务】向“1—9”的转变，公司作为住宅、商务楼、工业厂房等民用工程细分领域的建筑施工企业 龙头，公司的品牌、资质和资金优势在未来建筑市场竞争中将进一步凸现。 4、2008 年，公司在严峻的外部环境下，狠抓内部管理，加强内控制度建设，为做大做强，实现 可持续发展奠定了扎实基础。是公司谋划长远发展的关键时期。 在急剧变幻的宏观及行业市场环境中，公司在董事会的领导下，精诚团结，迎难而上，群策群力，公 司生产经营取得了十分不易的成绩，尤其在内部规范管理方面跃上了一个新台阶，企业的综合竞争力、 持续发展力和凝聚力不断增强，继续保持了平稳、健康、和谐发展的良好态势： 1、业务承接再创历史新高。2008 年，公司承接业务 200.61 亿元（其中沈阳龙之梦单体项目金额 达 100 亿元），较 2007 年的 110 亿元增长 82.37%。公司业务量地区分布上，上海地区占全公司的 16%， 国内其他地区占 75%，国外工程业务占 9%；公司朝“三三战略”目标又迈进了一步，其中江苏、广东 新兴地区在业务量上超过 10 亿元，国际市场开拓势头良好。 2、经济效益喜中有忧。2008 年营业收入为 72.87 亿元，税后归属于母公司所有者净利润为 1.20 亿元，公司资产总额 87.72 亿元，净资产收益率为 8.35%，每股收益 0.31 元。 净利润同比下降的原因主要有以下几点： （1）公司控股子公司浙江大地钢结构有限公司受钢材价格大幅波动影响导致全年亏损严重； （2）银行贷款及票据贴现增加，导致公司财务费用大幅度上升； （3）基于审慎原则对可能的诉讼损失提取了或有损失； （4）政策性补贴的减少。 3、品牌建设有新亮点。2008 年，公司获企业综合奖项和各级优质工程、安全文明标化工地 150 多项。其中上海苏堤春晓工程获得詹天佑土木工程大奖,永达国际大厦、传媒学校工程荣获国家优质工 程银奖，2 个工程荣获上海市级综合创优观摩和白玉兰优质工程观摩。公司荣获 2008 年度上海市建筑 业诚信企业称号，在浙江进沪施工企业和全国进沪施工企业考评排名中，继续保持第一。公司还荣获 全国建筑业科技进步与技术创新先进企业、中国企业集团纳税 500 强、中国民营上市公司百强、中国 民营企业 500 强、中国上市公司投资者关系管理百强等荣誉。 4、技术取得了进步。经浙江省经贸厅、建设厅严格考核，集团公司企业技术中心在浙江省建筑企 业中首批成为省级技术中心，技术中心成立以来，共完成 9 项省级工法的编写和申请，其中 6 项推荐 申报国家级工法，尤其是《遇深层钢桩的特殊地墙施工工法》，在环球金融中心 100 米直径的地下连 第 7 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 续墙遇 70 米钢筋桩，采用特殊工艺施工，此工法技术水平经科技鉴定为国内领先。参与主编部编技术 规程工作也于下半年启动，并完成了编写大纲和初稿，同时还获得全国 QC 成果奖 1 项，省市级 QC 成 果奖 4 项。企业信息化建设为规范管理流程，统一标准，提高效益打下了良好的基础，综合项目管理 系统进入软件制作和调试阶段，财务系统和公司局域网管理不断得到加强。去年，公司第一次荣获了 “全国建筑业科技进步与技术创新先进企业”称号。 公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司去年注重技术转型,用技术换市场，从原传统幕墙 项目转向异型网曲系统结构项目,技术一枝独秀,在本专业领域里优势明显,独立承担了阳光谷双曲面 玻璃面层工程，完成了王宝和大酒店、号称“一滴水”的上海客运中心航站楼设计和制作施工任务， 上海国际旅游码头则为黄浦江畔增添了一抹绚丽的色彩。龙元建设安徽水泥有限公司去年投资日产 4500 吨的熟料水泥新生产线和余热发电项目(节能项目、100%返税)，预计今年 8 月点火,同时通过技 改降低成本，做好节能减排，效果较好。浙江大地钢结构有限公司调整工艺布局，添置了新设备，优 化生产线，提升综合制作能力，实现产品质量与生产产能的平衡提升，现有设备和生产线已经能适应 海外产品和国内高端产品的制作精度需求。上海市房屋建筑设计院有限公司引进专业人员 21 名，专业 队伍得到加强，近两年又获得了 2 项国家专利，设计与科研项目在部、市级的项目评优中多次获奖。 报告期，上海信安幕墙建筑装饰有限公司和浙江大地钢结构有限公司联合，凭借科研综合实力， 在加入了世博轴攻关小组后，中标承担了上海世博会世博轴最高难的项目“阳光谷”工程。这是集团 内科技进步，技术优势互补的成果。 5、内部管理持续改进。公司近几年业务区域领域不断拓展，业务规模迅速扩大。主业快速发展同 时，又相继收购了安徽水泥、大地钢结构、上海设计院、玻璃幕墙四家子公司，由此公司产业链得以 延伸，随着业务规模的扩大和产业链的延伸，为使公司发展与管理平衡、匹配，公司老一套的管理模 式有待创新和完善，内控尚需加强跟进，为此公司将 2008 年定为“管理年”。过去一年里，公司在实 现制度化规范管理方面狠下功夫，对原有的所有管理制度进行全面梳理，启动制定各项新制度和修订 各项老制度的工作。最终形成系统的文件框架体系，文件框架组成包括一级文件：1 本管理手册；二 级文件；24 个程序文件；三级文件：89 个管理办法和制度、46 个作业指导书、4 个合同标准文本。修 订工作还在继续深入进行。制度的梳理和修订工作为规范管理、防范风险奠定了制度基础。同时，在 管理机构的设置，人员岗位的设置上进行了同步合理化调整。除了制度的梳理和修订及机构、岗位设 置外，公司为加强内控，实现规范化管理，建立了信息化管理平台，根据公司实际情况的需要，理清 公司日常经营中发生的主要信息流转的流程和流转方式，理顺各类信息在企业内外的流转。包括公司 内部及各分子公司间的流转，与外部甲方、供应商、监理单位等信息流转。信息化平台作为管理工具 对加强管理、提高工作效率、节约管理成本起了强有力的推动促进作用。 (二) 报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:人民币万元 资产 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 百分比 资产总额 877,209.75 795,543.67 10.27% 负债总额 718,108.92 643,319.73 11.63% 货币资金 111,502.18 67,558.05 65.05% 应收票据 6,525.32 3,382.21 92.93% 在建工程 6,269.00 168.02 3631.21% 短期借款 169,779.15 123,150.86 37.86% 应付票据 73,984.00 45,967.68 60.95% 预收款项 58,570.51 41,757.54 40.26% 长期借款 104.62 6,481.49 -98.39% 预计负债 1,035.12 - - 资本公积 14,468.02 14,360.02 0.75% 2008 年全年累计 2007 年全年累计 百分比 财务费用 13,942.21 8,306.03 67.86% 资产减值损失 4,550.84 1,785.98 154.81% 加：营业外收入 4,247.77 4,689.14 -9.41% 减：营业外支出 1,559.09 230.56 576.23% 第 8 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 归属于母公司所有者的净利润 12,019.00 19,181.63 -37.34% 经营性现金流量 718,973.29 632,911.39 13.60% 流动比率 1.12 1.13 下降了 0.01 资产负债率 81.86% 80.87% 增加了 0.99 个百分点 形成的主要原因分析： 1、货币资金期末较期初增加 43,944.14 万元，增加幅度为 65.05%,其中母公司增加了 34,119.4 万元。主要由于公司借款、应付票据及保函业务增加，此外公司本年加大了应收账款的催收力度，年 末应收账款回款良好，导致货币资金的金额上升。 2、应收票据期末较期初增加 3,143.11 万元，增加幅度为 92.93%，其中母公司增加了 523.1 万元。 主要是由于业主对工程款采用票据结算的情况增加。 3、在建工程期末较期初增加 6,100.99 万元，增加幅度为 3,631.21%。原因主要是下属子公司安 徽水泥厂第二条生产线进入全面施工阶段所致。 4、短期借款期末较期初增加 46,628.29 万元，增加幅度为 37.86%,其中母公司增加了 32,740.9 万元。这主要是由于公司的存货占用的资金增加以及下属公司在建工程需要资金而增加了向银行的借 款所致。 5、应付票据期末较期初增加 28,016.32 万元，增加幅度为 60.95%，其中母公司增加了 32,488.71 万元，表明母公司借助票据来与供应商结算的情况大量增加 6、预收款项期末较期初增加 16,812.98 万元，增加幅度为 40.26%，其中母公司增加 12,771.97 万元。这是由于公司根据外部经营环境的变化而加强了对业主工程款的管理所致。 7、长期借款期末较期初减少 6,376.87 万元，减少幅度为 98.39%。原因主要是由于海外公司的借 款行将到期转入一年内到期的非流动负债所致。 8、预计负债期末较期初增加 1,035.12 万元。主要是下属子公司浙江大地钢结构有限公司对可能 的诉讼损失进行预计。 9、财务费用本期较上年同期增加 5,636.17 万元，增加幅度为 67.86%。原因主要是由于公司年内 贷款规模及票据贴现等增加量比较大，导致财务费用有较大的上升。 10、资产减值损失本期较上年同期增加 2,764.85 万元，增加幅度为 154.81%。主要是根据实际情 况，对部分应收款计提了特殊减值。 11、营业外收入本期较上年同期减少，主要是年内取得的国家有关政策性补助的减少导致母公司 当期取得的政策性补助本期较上年同期减少 1,526.99 万元，减少幅度为 48.78%。 12、营业外支出本期较上年同期增加 1,328.53 万元，增加幅度为 576.23%。原因主要是下属子公 司浙江大地钢结构有限公司计提了预计损失所致。 13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 7,162.63 万元，减少幅度为 37.34%。原 因主要是由于下属子公司浙江大地钢结构有限公司在年内建材主要是钢材大幅度涨价的情况产生了较 大的经营性亏损，同时由于基于审慎原则对可能的诉讼损失提取了或有损失、公司的财务费用等增加 及政策性补贴的减少综合所致。 (三) 报告期公司主要控股公司经营情况和业绩分析 第 9 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 单位：人民币元 子公司名称 总资产 主营业务收入 净利润 上海龙元建设工程有限公司 859,886,054.32 397,642,775.70 9,366,077.45 龙元建设安徽水泥有限公司 461,470,077.01 221,128,474.67 14,333,267.43 浙江大地钢结构有限公司 650,289,081.23 455,895,414.10 -64,550,085.05 上海市房屋建筑设计院有限公司 20,228,016.95 26,250,034.68 2,218,732.50 龙马建设股份有限公司 63,836,411.43 53,639,445.55 -5,376,910.20 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 198,051,743.73 131,647,098.51 1,877,357.85 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、工程应收款项问题。 1、工程应收款项问题。由于行业竞争激烈，国内建筑工程项目不同程度 存在垫资施工现象，加之建筑行业施工周期和结算周期较长，工程应收款绝对额大是建筑行业通病， 也是公司历年来投资者关注的主要问题之一。2008 年房地产开发商受金融危机和宏观调控双重影响， 资金比往年紧张造成了部分开发商未能按照合同约定条款付款，公司工程款回收速度减缓，应收款项 周转率有所降低，公司 2007 年末公司应收账款为 28.78 亿元，2008 年末公司应收账款为 28.89 亿元， 略有上升，尽管由于公司经营层加大了对应收账款的催收力度，全年收回的应收账款占年初的 36%强， 但新的应收账款又在形成。加上历史施工存量基数也较大，公司资金面临压力。由此公司增加银行融 资及票据贴现融资，导致公司财务费用大幅度上升。 2、伴随公司规模扩大、业务迅速增长，高素质人才需求增加。近几年来，公司先后收购了龙元安 徽水泥公司、杭州大地网架公司、上海市房屋建筑设计院和上海信安幕墙建筑装饰有限公司，集团规 模迅速扩大。所属分支机构增多，需要更多的人才来管理。 针对以上问题，公司将采取以下措施加以解决： 1、强化客户选择。在投标竞标前严格执行公司修订的客户选择评价、投标等制度，加强对发包商 的考察力度，并跟随项目进度及时了解发包商资信实时状况并进行书面记录存档；严格审查项目获利 能力，从源头上减少应收款项的产生，降低款项收回的不确定性；同时加强合同履行管理，由公司综 合管理部会同项目部、经营部、财务部、法律部等，对应收账款进行清理和催收工作，回笼工程款、 做好清欠工作是公司 2008 年的重中之重，公司总经理亲自担任清欠领导小组组长，摸排每一笔应收账 款的具体情况，力求做到三定：“定人”“定量”“定责”，以加强对应收款项后续管理，严格防范 财务风险。 同时，积极推进公司定向增发工作，完成公司上市后第一次再融资。 2、加强人才引进和重点培养工作。根据公司需要，持续引进各类管理人才，同时，持续有针对性 地对全体员工尤其是外派员工进行培训，加大管理后备力量储备。公司业务发展的同时，加强人才梯 队建设。 （五）与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 计入权益的 本期计 本期公允价值 期末金 项目 期初金额 累计公允价 提的减 变动损益 额 （1） （2） 值变动 值 （3） （6） （4） （5） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 32.35 -27.57 8.55 金融资产小计 32.35 -27.57 8.55 合计 32.35 -27.57 8.55 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 10 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比上年增 分行业或分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 （1）工业建筑 795,075,965.16 758,087,177.91 4.65 -7.42 -4.20 减少 3.21 个百分点 （2）民用建筑 5,606,699,805.50 5,034,906,892.86 10.20 8.29 7.95 增加 0.29 个百分点 （3）市政建筑 112,841,929.60 105,870,084.57 6.18 -19.13 -16.15 减少 3.34 个百分点 （4）公共设施建筑 362,109,192.02 341,224,338.41 5.77 -23.82 -22.08 减少 2.10 个百分点 （5）建筑装饰工程 144,825,923.11 123,965,191.56 14.40 -41.87 -44.49 增加 4.02 个百分点 （6）销售建材 220,054,180.00 190,449,690.30 13.45 10.78 13.60 减少 2.15 个百分点 （7）其 他 48,073,550.21 28,451,608.12 40.82 0.38 -19.44 增加 14.56 个百分点 小 计 7,289,680,545.60 6,582,954,983.73 9.69 2.00 2.13 减少 0.12 个百分点 公司内各业务分部 17,198,244.51 17,198,244.51 相互抵销 合 计 7,272,482,301.09 6,565,756,739.22 9.72 2.24 2.44 减少 0.17 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上 海 2,374,853,389.78 -34.19 浙 江 1,357,501,893.14 -23.39 辽 宁 325,000,693.30 601.00 福 建 6,771,836.59 -68.01 广 东 1,020,857,175.02 67.99 江 苏 948,206,427.65 99.56 海 南 493,914,441.37 827.22 湖 北 7,793,195.51 -72.84 安 徽 357,872,681.69 80.17 江 西 3,005,684.28 -83.78 天 津 242,293,696.57 75.21 境外收入 151,609,430.70 -14.97 小 计 7,289,680,545.60 2.00 公司内各业务分部相互 17,198,244.51 抵销 合 计 7,272,482,301.09 2.24 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 情况 购置施工机械 项目无法单独计 否 14,500.69 11,906.05 是 设备 算收益。 尚未使用的募集资金用途及去向 购置施工机械设备，目前为银行存款。 第 11 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内，公司以自有资金对外投资合计 6,714 万元。 其中，2008 年 11 月 21 日，控股子公司上海龙元建设工程有限公司出资 600 万元与其他方合资设 立了上海宝山神农小额贷款股份有限公司，持股比例为 10%； 公司子公司龙元建设安徽水泥有限公司 4500 吨新型干法水泥熟料生产线项目总投资 29,985 万元， 自 2008 年 6 月 28 日开工建设，截止 2008 年 12 月 31 日累计完成 6,114 万元，计划于 2009 年 8 月完 工投产，尚有 23,871 万元未完成。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计确认：公司 2008 年度母公司实现净利润 156,555,093.16 元。 依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取 10%的法定盈余公积 15,655,509.32 元后，结余 140,899,583.84 元。加上期初经调整后未分配的母公司利润 653,443,556.77 元，2008 年未分配利润合计 794,343,140.61 元。 综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益,2008 年度利润分配预案为：以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 38880 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1 元（含税），共计分配 38,880,000 元，剩余 755,463,140.61 元结转以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期 担保金 担保类 担保是否已 是否为关 担保对象名称 担保期 (协议签署日) 额 型 经履行完毕 联方担保 宁波华翔集团股 2007 年 10 月 16 连带责 2007 年 10 月 16 日～ 2,000 是 否 份有限公司 日 任担保 2008 年 4 月 16 日 宁波华翔集团股 2007 年 11 月 6 连带责 2007 年 11 月 6 日～ 2,000 是 否 份有限公司 日 任担保 2008 年 5 月 6 日 宁波华翔集团股 2008 年 5 月 4 连带责 2008 年 5 月 4 日～ 2,000 否 否 份有限公司 日 任担保 2009 年 5 月 3 日 宁波华翔集团股 2008 年 5 月 6 连带责 2008 年 5 月 6 日～ 2,000 否 否 份有限公司 日 任担保 2009 年 5 月 6 日 报告期内担保发生额合计 4,000 报告期末担保余额合计 4,000 公司对子公司的担保情况 第 12 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 报告期内对子公司担保发生额合计 87,088.96677 报告期末对子公司担保余额合计 65,852.09184 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 69,852.09184 担保总额占公司净资产的比例(%) 43.90 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保 0 对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 经过多年的发展，公司目前拥有一个特级资质，五个一级资质。根据公司发展战略，公司将朝着 成为跨地区，跨国经营的集施工、设计、装饰、投资、科研、建材为一体的综合性建筑龙头民营企业 的目标迈进。在具体业务经营承接方面，公司管理层根据战略目标相应转变经营策略，提出集团母公 司“减少承接 3000 万元以下项目”的指导方针。集团下属控股子公司根据自身经营情况承接业务。目 前公司集团国内下属控股子公司中主营建筑施工的已有一级资质的上海龙元建设工程有限公司，在建 筑施工业务市场实现与母公司业务分级互补。宁波甬江作为三级资质建筑施工企业，只能承接体量小 的项目，该业务领域已不再是公司经营目标范围。且宁波甬江多年以来也一直未有实际业务开展，因 此公司经研究决定撤回投资，注销该控股子公司。 2007 年 12 月 17 日，宁波甬江清算小组出具了《宁波甬江建设有限公司清算报告》：截止清算 日（2007 年 12 月 15 日），宁波甬江净资产为 8,074,953.08 元，按照出资比例，公司占 454.22 万元； 赖野君占 353.28 万元； 注销公告于 2007 年 12 月 13 日刊登在《宁波晚报》上，2008 年 3 月 7 日宁波市工商行政管理局 高新区分局核准公司子公司宁波甬江注销登记。 办理注销登记手续后，宁波甬江净资产 8,074,953.08 元全部转入公司帐户，尚未与关联自然人赖野君 按比例实施分配，公司将对本次清算按照公司《关联交易决策制度》规定以关联交易程序进行审议， 审议通过后再行分配宁波甬江清算资产。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 第 13 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、实际控制人最低流通底价承诺：自 2005 年 11 月 15 日起 24 个 月内不通过交易所挂牌出售或转让； 在 24 个月锁定期后的 24 个 月内，通过交易所挂牌出售价格不低于 10 元/股； 在 24 个月锁 定期后 12 个月内，通过交易所挂牌出售数量不超过总股本的 5%。 2006 年 5 月 29 日，公司 2005 年度股东大会通过年度分配方案： 以截止 2005 年 12 月 31 日总股本 24300 万股为基数，每 10 股以 公司资本公积转增 6 股，并派发现金 1.50 元(含税)，赖振元先生 股改承诺中股份减持价 10 元/股由此相应调整为 6.156 元/股； 2007 年 6 月 26 日，公司 2006 年度股东大会通过年度分配方案： 以截止 2006 年 12 月 31 日总股本 38880 万股为基数，每 10 股派 现金 1 元（含税）。因此，赖振元先生限售股份减持价调整为 6.056 元/股。2008 年 4 月 29 日，公司 2007 年度股东大会通过年度分配 方案：以截止 2007 年 12 月 31 日总股本 38880 万股为基数，每 10 股派现金 1 元（含税），实际控制人赖振元先生限售股份减持价 调整为 5.956 元/股。2009 年 4 月 13 日，公司五届十四次董事会 通过分配预案，：以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 38880 万股为 基数，每 10 股派现金 1 元（含税）。若公司股东大会批准该方案， 截止报告期末， 赖振元先生限售股份减持价调整为 5.856 元/股。 公司原非流通 股股东均按照 股改承诺 2、持股 5%以上的非流通股股东与公司。持股 5%以上的股东―― 上述承诺履行， 赖振元先生、宁波明和投资管理有限公司承诺如下： a．在二十 未发生违背承 四个月锁定期之后的十二个月之内,通过上海证券交易所挂牌交 诺之事项 易出售原非流通股股份的数量,不超过公司总股本的 5%； b．在二 十四个月锁定期之后的二十四个月之内,通过上海证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份的数量,不超过公司总股本的 10%。 公司于 2007 年 11 月 9 日在中国证券报、上海证券报以及上海证 券交易所网站刊登了《公司有限售条件的流通股上市公告》。赖 振元先生能严格按照承诺履行。 公司于 2007 年 11 月 9 日在中国证券报、上海证券报以及上 海证券交易所网站刊登了《公司有限售条件的流通股上市公告》。 持有公司超过 5%的有限售条件流通股股东于 2007 年 11 月 15 日实 现了 5%可上市流通。剩余有限售条件的流通股将继续严格按照其 承诺履行。 2008 年 11 月 12 日，公司在中国证券报、上海证券报以及上海证 券交易所网站刊登了《龙元建设集团股份有限公司有限售条件的 流通股上市流通的公告》。赖振元先原 19,440,000 股限售股、宁 波明和投资管理有限公司原 5,148,226 股限售股获得流通，蒋咏 生先生 1,379,699 股限售股获得流通。剩余有限售条件的流通股 将继续严格按照其承诺履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 第 14 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 报告期内，公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼和仲裁事项。前期 披露的诉讼延续到报告期，以及报告期内发生的的诉讼标的为 400 万元以上的诉讼事项报告期内进展 如下： 1、公司与上海精武体育总会(以下简称精武会)产生建设工程施工合同纠纷，于 2005 年 6 月 28 日向 上海市第二中级人民法院(下称“上海二中院”)提起了诉讼。精武会于 2005 年 8 月 8 日对本公司提出 反诉。 2006 年 3 月 24 日，经上海市第二中级人民法院(2005)沪二中民二(民)初字第 95 号民事判决书判 决：（1）精武会应向本公司支付工程款人民币 4,694,704.00 元；（2）本公司应向精武会支付工程逾 期违约金 1,980,000.00 元。本公司不服应向精武会支付工程逾期违约金的判决，已于 2006 年 4 月 4 日向上海市高级人民法院提出上述，请求改判或撤销该判决。2006 年 8 月 9 日，上海市高院（2006） 沪高民一（民）终字第 69 号民事判决书，改判第二项，本公司支付违约金为人民币 78,600 元，反诉 被驳回。该案已申请强制执行，2006 年 9 月 27 日，上海市第二中级人民法院立案受理。2007 年 5 月 8 日，上海国衡房地产估价有限公司经上海市高级人民法院委托对精武会拥有的房产出具了“沪国衡 估字（2007）第 110 号”房地产估价报告。于 2007 年 10 月 30 日，双方达成和解：（1）精武会承诺 以人民币 250 万元，以及上海市东宝兴路一套套房用以偿还债务；（2）精武会在 2007 年 11 月 1 日前 向公司支付 100 万元，同时向公司交付上述套房钥匙，余款 150 万元于 2008 年 1 月 20 日前清偿完毕， 如若精武会未能在和解约定的期限偿还款项，则额外向公司赔偿人民币 60 万元。2007 年底，精武会 按照和解约定已向公司支付了 100 万元，并向公司交付了上述套房钥匙，房屋产权转让手续正在办理 中。 2008 年 1 月精武会向公司继续支付了人民币 120 万元，合计向公司支付人民币 220 万元，剩余 30 万元等确认公司交付的工程竣工图纸后支付。鉴于该案件已经结案，后续执行金额 30 万元较小，且对 公司财务状况影响很小，故本诉讼不再进行后续披露。 2、公司与茂基半导体制造(上海)有限公司(以下简称茂基半导体)产生建设工程施工合同纠纷, 于 2003 年 11 月 19 日向上海仲裁委员会递交了仲裁申请书，又于 2003 年 12 月 16 日向上海仲裁委员会 提出申请，请求对茂基半导体的财产进行保全。2004 年 3 月 9 日，经上海仲裁委员会(2003)沪仲案字 第 0485 号裁决书裁定：(1)原、被告于 2004 年 2 月 26 日起终止履行《茂基半导体制造(上海)有限公 司设备再生厂房建厂工程总承包合同》；(2)茂基半导体退还公司支付的履约保证金 400 万元，并偿付 公司损失费 150 万元，于 2004 年 5 月起每月 1 日支付人民币 100 万元，余款在 2004 年 9 月 30 日前支 付完毕；(3)仲裁费用人民币 61,862 元由公司承担。茂基半导体未履行该裁定，公司已申请强制执行。 因保全财产系电子半导体专业设备，保全至今设备老化严重。2008 年公司聘请资产评估机构对保全财 产进行评估后，于年内分别三次拍卖该批设备，均流拍。现公司以第一受益人身份处置该标的物，处 置收益归公司所有，余款以项目经理考核奖方式全部抵扣。截至本报告期末，公司已收回全部履约金。 该诉讼全部结束。 3、 公司与上海泛龙企业发展有限公司(以下简称“泛龙企业”)产生建设工程施工合同纠纷，于 2005 年 6 月 8 日向上海市第二中级人民法院递交了民事诉状针对泛龙企业拖欠工程款提出诉讼，要求 支付工程款人民币 33,901,222.00 元、资金占用费人民币 474,845.00 元和利息人民币 656,359.00 元， 要求上海泛洋渡假村有限公司、蔡羽承担连带责任。2006 年 12 月 25 日上海市第二中级人民法院（2005） 沪二中民而（民）初字第 73 号民事判决书判决：（1）上海泛龙判决生效之日起十日内向龙元支付工 程款余额人民币 14,073,230 元；（2）支付工程进度款资金占用费人民币 474,845 元；（3）支付 2006 年 9 月 29 日至实际支付日为止的工程款利息。（4）其余诉讼请求不予以支持。公司不服判决，2007 年 1 月 7 日提起上诉，要求泛龙企业支付工程款、资金占用费及利息。上海市高级人民法院 2007 年 10 月 24 日作出了（2007）沪高民一（民）终字第 37 号民事判决书，判决如下：（1）维持上海市第 二中级人民法院（2005）沪二中民二（民）初字第 73 号民事判决第 1、2、3、4 项；（2）上海泛洋度 假村有限责任公司对上海泛龙企业发展有限公司的上述支付义务承担连带责任。如未按判决指定期间 履行给付金钱义务，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息。（3）一、二审案件受理费、财产保全费、 审价费、审计费由公司与泛龙企业发展有限公司和上海泛洋渡假村有限公司各半负担。公司于 2007 年 11 月 13 日向上海市第二中级人民法院提交了《申请执行书》，上海市第二中级人民法院于 2007 年 11 月 26 日立案受理了执行申请. 2008 年 1 月 28 日已向公司支付 43 万元。目前，余款正在进一步催讨过程中。 第 15 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 4、 因子公司上海龙元建设工程有限公司(以下简称“上海龙元”)与嘉意物流(上海)有限公司(以 下简称“嘉意物流”)产生工程施工合同纠纷，于 2006 年 2 月 28 日上海龙元向中国国际经济贸易仲裁 委员会上海分会提出仲裁申请，2006 年 8 月 20 日经中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(2006)中 国贸仲沪裁字第 212 号裁决书裁决：1、嘉意物流支付上海龙元工程款萑人民币 91934162 元，利息 5188256 元，2、嘉意物流补偿上海龙元律师费 150 万元。 2008 年 3 月 24 日，法院委托拍卖公司对嘉意物流园进行拍卖，第一次拍卖流拍。2008 年 5 月 15 日，第二次拍卖流拍，2008 年 6 月 12 日，第三次拍卖流拍。截至报告期末，因三次流拍，嘉意物流 已进入了以物抵债程序。 上海龙元建设工程有限公司提出以物抵债的申请后，上海市第二中级人民法院于 2008 年 10 月 10 日裁定同意将拍卖标的以第三次拍卖保留价 89100000 元受让，并解除对嘉意物流管理(上海)有限公司 名下位于上海市嘉定区江桥镇封浜村 51-1 宗房地产(曹安路 3550 号)的查封，并转归上海龙元建设工 程有限公司所有，现正在办理房屋产权变更手续。 5、 公司与苏州通达房地产发展有限公司产生建设工程施工合同纠纷，于 2006 年 12 月 22 日向苏 州市中级人民法院递交了民事诉讼状针对苏州通达房地产发展有限公司拖欠工程款提出诉讼，要求被 告支付工程款 38,482,575.98 元，并支付逾期付款利息 1,123,804.22 元；同时对苏州易通房地产开发 有限公司、苏州阳澄湖华庆房地产有限公司提起诉讼，要求承担连带责任。2007 年 2 月 1 日苏州通达 房地产发展有限公司对公司提起反诉，要求公司支付 894 万元延迟竣工违约金。2006 年 12 月 25 日公 司通过苏州市中级人民法院冻结了苏州易通房地产开发有限公司座落于虎丘镇繁荣村 312 国道南侧 91,303.62 平方米的土地使用权；预查封苏州通达房地产发展有限公司在嘉多利花园三期房屋 16 幢 1803 号、2802 号，查封期限从 2006 年 12 月 25 日起到 2008 年 12 月 24 日止。 期后事项：2009 年 2 月 2 日江苏省苏州中级人民法院判决：苏州通达房地产发展有限公司支付公司工 程价款（含质保金）41,074,280.00 元，支付利息 1,106,637.62 元，及 2006 年 12 月 23 日起未付款 部分的利息，苏州易通房地产开发有限公司、苏州阳澄湖华庆房地产有限公司承担连带责任。目前公 司正在督促对方尽快履行法院判决。 6、 公司与无锡鸿意地产发展有限公司产生建设工程施工合同纠纷，于 2007 年 1 月 11 日向无锡 仲裁委员会递交了仲裁申请书针对无锡鸿意地产发展有限公司拖欠工程款提出仲裁申请，要求被告支 付工程款 22,790,176.20 元。截至报告期末，仲裁尚在审理阶段。 7、 公司与上海中建西南勘察设计有限公司(以下简称中建西南)产生建设工程施工合同纠纷, 中 建西南于 2008 年 12 月向上海市虹口区人民法院提起诉讼，要求公司支付工程款 8,393,184 元，并支 付逾期付款的利息 166,392 元，本息合计 8,559,576 元。 期后事项：2009 年 1 月 20 日，公司对中建西南提起了反诉，要求中建公司赔偿质量问题造成公司的 损失 1,658,887 元，及造成公司工期延误的损失 4,099,000 元，合计 5,757,887 元。目前该案件尚未 开庭审理。 8、 浙江南国钢构有限公司（下称南国钢构）与公司控股子公司大地网架（现更名浙江大地钢结 构有限公司，下称大地网架）产生建设工程合同纠纷。浙江省金华市中级人民法院于 2007 年 12 月 25 日作出判决：（1）大地网架应返还南国钢构已经支付工程款计 2,892,954 元；（2）大地网架应返还 南国钢构多支付工程款计 617,046 元；（3）大地网架应赔偿南国钢构经济损失计 2,700,000 元。大地 网架不服上述一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉，浙江省高级人民法院裁定发回浙江省金华 市中级人民法院重审。2008 年 12 月 9 日，浙江省金华市中级人民法院做出判决，主要内容如下：（一） 涉诉双方 2004 年 3 月 15 日签订钢结构工程合同予以解除；（二）大地网架返还南国钢构已支付工程 款 351 万元；（三）大地网架赔偿工期延误损失 753 万元（四）南国钢构支付大地网架钢结构厂房折 抵款 871740 元。驳回双方其他诉讼请求。大地网架不服判决，提起上诉。截至报告期末，该诉讼尚在 审理。 9、 公司控股子公司浙江大地钢结构有限公司（原大地网架制造有限公司）分别与宁波市北仑易 斯达造船有限公司（下称易斯达）、宁波恒富船业（集团）有限公司（下称恒富船业）、宁波市北仑 蓝天造船有限公司（下称蓝天造船）三方在就各自钢结构厂房工程制作与安装产生建设工程合同纠纷， 本报告期内，涉诉四方分别向宁波市北仑区人民法院提起诉讼。 第 16 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 其中，易斯达诉称大地钢构单方面中止履行工程合同，主要诉讼请求： （1）要求大地钢构退还 209.7928 万元工程预付款及同期人民银行贷款利息 11.189 万元；（2）赔付违约金 419.58576 万元。大地钢构 亦对易斯达提出反诉，主要诉讼请求判令被告在原已经支付 209.7928 万元工程款基础上，再支付 1048.8814 万元违约金。 恒富船业诉称大地钢构工程逾期及单方面解除合同，主要诉讼请求：（1）要求大地钢构退还工程预付 款本金及利息合计 297.307 万元；（2）赔偿工程延期竣工违约金 1185.757 万元。大地钢构提出反诉， 主要诉讼请求：判令被告在原已经支付 140.0568 万元工程款基础上，再支付 1075.1864 万元违约金。 蓝天造船诉称大地钢构工程逾期，主要诉讼请求判令大地钢构支付延期竣工违约金合计 1333.3 万元。 大地钢构提出反诉，主要诉讼请求判令蓝天造船支付欠款 3265.8622 万元，支付违约金 241.585 万元， 并取消大地钢构的银行履约保函。截至报告期末，上述诉讼尚在进行。 10、 公司与浙江元生实业投资有限公司（下称元生实业）产生建设工程施工合同纠纷并向浙 江省衢州市中级人民法提出诉讼，主要诉讼请求（1）责令元生实业返还履约保证金 3300 万元，承担 违约金 237.83627 万元。（2）赔偿原告的可得利益损失 3027 万元。2008 年 11 月 17 日浙江省衢州市 中级人民法院做出了一审判决，判决元生实业返回公司保证金 33,000,000.00 元，并支付相应违约金， 同时公司已通过衢州市中级人民法院查封了元生实业不动产、车辆、银行存款等相关资产，保全财产 人民币 30,000,000.00 元。截至报告期末，诉讼尚在进行。 11、 宁波大熊电子科技有限公司（以下简称“大熊电子“）与公司产生建筑工程施工合同纠 纷并向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，大熊电子主要诉讼请求：（1）被告返还超支工程款 843947.35 元。（2）被告支付延期交工违约金 50 万元。（3）被告承担工程范围损失暂估算为 70 万 元。（4）被告承担工程质量违约金 409190.01 元。公司因对涉诉主体工程造价、有效合同约定及工期 延误起因有异提起反诉，主要诉讼请求：（1）大熊电子向公司支付附属工程款 128.5 万元。（2）大 熊电子支付主体工程质量保修金 34.5 万元。（3）大熊电子返还公司工程履约保证金 122 万元并承担 相应期间利息。法院判决公司返还大熊电子超付工程款 672,316.35 元，大熊电子归还公司工程质量保 修金 293,691.38 元，履约保证金 122 万元。2008 年 7 月公司向宁波市中级人民法院申请执行被扣款 项。2008 年 7 月 18 日，大熊电子向鄞州人民法院提起诉讼，诉请公司支付工程修复费 70 万元，工程 未交付赔偿经济损失 750 万元，违约金 409,190.01 元，总计 8,609,190.01 元。2009 年 3 月冻结公司 资金 870 万元。截至报告期末，鄞州人民法院对本案正在审理中。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用证券投资情况 占期末证 证券 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 序号 证券代码 证券简称 券投资比 品种 （元） （股） （元） （元） 例（％） 1 股票 600008 首创股份 162,984.80 8,800.00 38,632.00 45.21 -160,248.00 2 股票 600052 浙江广厦 153,424.00 8,000.00 26,000.00 30.43 -98,320.00 3 股票 000017 sst 中华 341.70 100.00 349.00 0.41 - 4 股票 600591 上海航空 10,609.58 1,000.00 4,380.00 5.13 -6,229.58 5 股票 601898 中煤能源 16,830.00 1,000.00 6,470.00 7.57 -10,360.00 6 股票 002233 塔牌集团 5,015.00 500.00 3,710.00 4.34 -1,305.00 7 股票 002243 通产丽星 3,890.00 500.00 3,500.00 4.10 -390.00 8 股票 002263 大东南 2,640.00 500.00 2,410.00 2.82 -230.00 合计 355,735.08 20,400.00 85,451.00 - -277,082.58 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 第 17 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 占该公 会计 初始投资 持有 期末账面 报告期 所有者 股份 所持对象名称 司股权 核算 金额 数量 值 损益 权益变 来源 比例 科目 动 上海宝山神农小额 6,000,000 10% 6,000,000 0 0 出资 贷款股份有限公司 合计 6,000,000 / 6,000,000 0 0 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定，是合法有效的。未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的 行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果情况 良好。监事会审查了公司 2008 年度报告及其摘要，立信会计师事务所进行了审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 在募集资金管理上，公司严格按照法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求进行，目前募集资金 的使用符合公司的项目计划和公司运行的实际需要，无违规使用募集资金的行为。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司各项关联交易均履行了相应程序，未有损害公司股东利益的关联交易行为。 8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司未有预测，因此不存在此项差异。 第 18 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字（2009）第 11106 号 龙元建设集团股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的龙元建设集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量 表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陆国豪、陈黎 中国 上海 2009 年 4 月 13 日 第 19 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,115,021,818.23 675,580,464.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 85,451.00 323,549.00 应收票据 65,253,206.58 33,822,115.72 应收账款 2,889,113,190.61 2,878,483,483.98 预付款项 118,463,896.73 148,226,076.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 759,619,081.78 651,267,236.65 买入返售金融资产 存货 3,056,771,188.30 2,820,614,316.78 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 8,004,327,833.23 7,208,317,242.44 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,738,363.02 15,738,363.02 投资性房地产 152,409,107.44 157,453,301.82 固定资产 384,246,808.43 424,849,675.95 在建工程 62,690,008.72 1,680,150.95 工程物资 6,866,521.74 6,253,648.04 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,640,085.55 89,027,281.80 开发支出 商誉 第 20 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 13,231,631.89 11,974,211.44 递延所得税资产 34,795,982.97 32,956,449.18 其他非流动资产 6,151,143.50 7,186,336.94 非流动资产合计 767,769,653.26 747,119,419.14 资产总计 8,772,097,486.49 7,955,436,661.58 流动负债： 短期借款 1,697,791,453.00 1,231,508,573.21 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 739,840,000.00 459,676,819.65 应付账款 2,184,684,432.27 2,308,929,346.22 预收款项 585,705,146.43 417,575,378.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 927,082,850.06 967,820,532.82 应交税费 337,383,652.23 319,100,831.85 应付利息 应付股利 54,961,956.44 69,684,479.00 其他应付款 523,057,824.66 593,440,238.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 60,042,722.14 负债 其他流动负债 58,331,348.68 流动负债合计 7,168,881,385.91 6,367,736,199.16 非流动负债： 长期借款 1,046,156.45 64,814,902.38 应付债券 长期应付款 350,267.05 370,530.85 专项应付款 460,227.03 275,628.53 预计负债 10,351,209.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,207,859.53 65,461,061.76 负债合计 7,181,089,245.44 6,433,197,260.92 股东权益： 股本 388,800,000.00 388,800,000.00 资本公积 144,680,171.12 143,600,171.12 第 21 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 142,382,752.30 126,727,242.98 一般风险准备 未分配利润 812,487,700.98 746,833,230.70 外币报表折算差额 -922,806.52 109,574.38 归属于母公司所有者 1,487,427,817.88 1,406,070,219.18 权益合计 少数股东权益 103,580,423.17 116,169,181.48 股东权益合计 1,591,008,241.05 1,522,239,400.66 负债和股东权益合 8,772,097,486.49 7,955,436,661.58 计 公司法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健 第 22 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 813,809,367.95 472,615,396.34 交易性金融资产 64,981.00 323,549.00 应收票据 22,300,000.00 17,069,000.00 应收账款 2,280,771,329.41 2,196,561,938.96 预付款项 85,250,546.84 111,839,749.61 应收利息 应收股利 6,120,000.00 6,120,000.00 其他应收款 902,742,328.63 686,202,139.84 存货 2,630,770,366.44 2,326,416,383.14 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 6,741,828,920.27 5,817,148,156.89 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 460,400,430.43 464,728,011.31 投资性房地产 固定资产 25,434,879.91 42,922,435.10 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 187,113.07 148,547.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,824,253.61 3,703,697.29 递延所得税资产 28,701,167.40 26,751,238.45 其他非流动资产 非流动资产合计 518,547,844.42 538,253,929.54 资产总计 7,260,376,764.69 6,355,402,086.43 流动负债： 短期借款 1,076,278,000.00 748,869,000.00 交易性金融负债 应付票据 615,963,949.60 291,076,819.65 第 23 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 应付账款 1,809,399,520.87 1,967,687,235.05 预收款项 435,725,190.51 308,005,471.52 应付职工薪酬 814,307,371.47 878,110,962.63 应交税费 292,274,824.79 280,337,306.77 应付利息 应付股利 54,945,734.44 69,684,479.00 其他应付款 723,717,749.92 491,541,481.88 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 5,822,612,341.60 5,035,312,756.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 5,822,612,341.60 5,035,312,756.50 股东权益： 股本 388,800,000.00 388,800,000.00 资本公积 151,118,530.18 151,118,530.18 减：库存股 盈余公积 142,382,752.30 126,727,242.98 未分配利润 755,463,140.61 653,443,556.77 外币报表折算差额 股东权益合计 1,437,764,423.09 1,320,089,329.93 负债和股东权益合 7,260,376,764.69 6,355,402,086.43 计 公司法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健 第 24 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 7,287,135,385.84 7,116,221,725.58 其中：营业收入 7,287,135,385.84 7,116,221,725.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,123,439,874.78 6,872,155,043.95 其中：营业成本 6,579,116,074.14 6,409,573,972.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 217,898,180.69 214,543,405.07 销售费用 9,150,110.92 6,842,261.45 管理费用 132,345,099.37 140,275,248.78 财务费用 139,422,052.23 83,060,319.62 资产减值损失 45,508,357.43 17,859,836.06 加：公允价值变动收益（损失以“－” -275,674.58 7,317.70 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -928,317.04 -548,627.26 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,491,519.44 243,525,372.07 加：营业外收入 42,477,663.48 46,891,420.75 减：营业外支出 15,590,877.69 2,305,556.67 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 189,378,305.23 288,111,236.15 列） 减：所得税费用 77,741,646.37 87,033,619.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,636,658.86 201,077,616.60 归属于母公司所有者的净利润 120,189,979.60 191,816,290.35 少数股东损益 -8,553,320.74 9,261,326.25 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.31 0.49 （二）稀释每股收益 0.31 0.49 公司法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健 第 25 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 5,914,160,401.99 5,729,011,001.23 减：营业成本 5,321,764,609.87 5,200,637,688.04 营业税金及附加 195,911,426.46 183,490,959.07 销售费用 管理费用 63,230,571.45 65,229,075.77 财务费用 91,241,387.32 53,811,901.34 资产减值损失 36,915,750.59 22,369,651.41 加：公允价值变动收益（损失以 -257,160.00 7,317.70 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 1,146,158.00 6,773,951.23 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 205,985,654.30 210,252,994.53 加：营业外收入 16,040,988.73 31,310,928.56 减：营业外支出 1,895,448.26 790,465.28 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 220,131,194.77 240,773,457.81 填列） 减：所得税费用 63,576,101.61 77,613,890.69 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,555,093.16 163,159,567.12 公司法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 7,021,102,467.88 6,164,166,795.19 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 第 26 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 37,796,239.45 37,351,640.77 收到其他与经营活动 130,834,180.58 127,595,452.35 有关的现金 经营活动现金流入 7,189,732,887.91 6,329,113,888.31 小计 购买商品、接受劳务 5,441,103,887.14 4,531,313,166.40 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 1,166,580,424.43 1,165,557,013.42 工支付的现金 支付的各项税费 281,725,245.13 352,748,085.68 支付其他与经营活动 228,306,866.03 199,586,001.36 有关的现金 经营活动现金流出 7,117,716,422.73 6,249,204,266.86 小计 经营活动产生的 72,016,465.18 79,909,621.45 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 154,670.97 2,951,823.81 取得投资收益收到的 62,908.00 82,000.00 现金 处置固定资产、无形 1,834,100.52 631,883.94 第 27 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 1,500,000.00 8,172,257.11 有关的现金 投资活动现金流入 3,551,679.49 11,837,964.86 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 87,115,835.43 40,229,108.23 的现金 投资支付的现金 6,148,279.15 66,809,888.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 93,264,114.58 107,038,996.73 小计 投资活动产生的 -89,712,435.09 -95,201,031.87 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 3,270,000.00 其中：子公司吸收少 3,270,000.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,159,071,973.50 1,705,477,867.03 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 164,334.70 有关的现金 筹资活动现金流入 2,159,236,308.20 1,708,747,867.03 小计 偿还债务支付的现金 1,692,068,200.20 1,489,618,490.13 分配股利、利润或偿 199,220,606.47 119,678,325.08 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 935,150.43 14,214,377.58 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 66,481,176.60 23,613,823.40 有关的现金 筹资活动现金流出 1,957,769,983.27 1,632,910,638.61 小计 筹资活动产生的 201,466,324.93 75,837,228.42 第 28 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -330,549.28 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 183,439,805.74 60,545,818.00 增加额 加：期初现金及现金 569,862,050.63 509,316,232.63 等价物余额 六、期末现金及现金等价 753,301,856.37 569,862,050.63 物余额 公司法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,469,291,419.03 5,016,266,183.56 收到的税费返还 15,935,523.91 29,751,840.37 收到其他与经营活动有关的现金 249,878,979.43 71,082,248.98 经营活动现金流入小计 5,735,105,922.37 5,117,100,272.91 购买商品、接受劳务支付的现金 4,268,435,248.77 3,486,385,042.64 支付给职工以及为职工支付的现金 1,021,620,093.07 945,700,972.82 支付的各项税费 210,731,336.37 281,926,929.80 支付其他与经营活动有关的现金 208,106,706.41 166,261,893.15 经营活动现金流出小计 5,708,893,384.62 4,880,274,838.41 经营活动产生的现金流量净额 26,212,537.75 236,825,434.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,570,023.81 取得投资收益收到的现金 932,985.77 493,561.62 处置固定资产、无形资产和其他长期 210,962.06 439,383.94 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,143,947.83 3,502,969.37 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,421,490.48 5,335,211.40 资产支付的现金 投资支付的现金 117,994,009.58 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,421,490.48 123,329,220.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,277,542.65 -119,826,251.61 第 29 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,373,609,000.00 948,413,400.00 收到其他与筹资活动有关的现金 199,430,715.83 筹资活动现金流入小计 1,373,609,000.00 1,147,844,115.83 偿还债务支付的现金 1,049,331,000.00 911,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 153,212,128.57 72,789,200.53 金 支付其他与筹资活动有关的现金 71,900,000.00 240,233,580.61 筹资活动现金流出小计 1,274,443,128.57 1,224,622,781.14 筹资活动产生的现金流量净额 99,165,871.43 -76,778,665.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 124,100,866.53 40,220,517.58 加：期初现金及现金等价物余额 440,250,845.27 400,030,327.69 六、期末现金及现金等价物余额 564,351,711.80 440,250,845.27 公司法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健 第 30 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 所有者 项目 ： 少数股东 风 权益合 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 其他 权益 险 计 存 准 股 备 一、上年年末 388,800,000.00 143,600,171.12 126,727,242.98 746,833,230.70 109,574.38 116,169,181.48 1,522,239,400.66 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 388,800,000.00 143,600,171.12 126,727,242.98 746,833,230.70 109,574.38 116,169,181.48 1,522,239,400.66 余额 三、本年增减 变动金额（减 1,080,000.00 15,655,509.32 65,654,470.28 -1,032,380.90 -12,588,758.31 68,768,840.39 少以“－”号 填列） （一）净利润 120,189,979.60 -8,553,320.74 111,636,658.86 （二）直接计 入所有者权 1,080,000.00 -1,032,380.90 420,000.00 467,619.10 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 1,080,000.00 -1,032,380.90 420,000.00 467,619.10 上述（一）和 1,080,000.00 120,189,979.60 -1,032,380.90 -8,133,320.74 112,104,277.96 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 15,655,509.32 -15,655,509.32 -3,532,791.97 -3,532,791.97 资本 1．所有者投 15,655,509.32 -15,655,509.32 -3,532,791.97 -3,532,791.97 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 第 31 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 （四）利润分 -38,880,000.00 -922,645.60 -39,802,645.60 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -38,880,000.00 -922,645.60 -39,802,645.60 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 388,800,000.00 144,680,171.12 142,382,752.30 812,487,700.98 -922,806.52 103,580,423.17 1,591,008,241.05 余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 少数股 所有者权益合 风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 东权益 计 险 股 准 备 一、上年年末 388,800,000.00 151,188,301.57 134,448,267.49 562,052,563.74 111,055,224.21 1,347,544,357.01 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 -24,036,981.22 48,160,333.32 1,484,350.55 25,607,702.65 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 388,800,000.00 151,188,301.57 110,411,286.27 610,212,897.06 112,539,574.76 1,373,152,059.66 余额 三、本年增减 变动金额（减 -7,588,130.45 16,315,956.71 136,620,333.64 109,574.38 3,629,606.72 149,087,341.00 少以“－”号 填列） （一）净利润 191,816,290.35 9,261,326.25 201,077,616.60 （二）直接计 入所有者权 -7,588,130.45 109,574.38 -7,478,556.07 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 第 32 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -7,588,130.45 109,574.38 -7,478,556.07 上述（一）和 -7,588,130.45 191,816,290.35 109,574.38 9,261,326.25 193,599,060.53 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 648,433.18 648,433.18 资本 1．所有者投 3,270,000.00 3,270,000.00 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 -2,621,566.82 -2,621,566.82 （四）利润分 16,315,956.71 -55,195,956.71 -6,280,152.71 -45,160,152.71 配 1．提取盈余 16,315,956.71 -16,315,956.71 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -38,880,000.00 -6,280,152.71 -45,160,152.71 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 388,800,000.00 143,600,171.12 126,727,242.98 746,833,230.70 109,574.38 116,169,181.48 1,522,239,400.66 余额 公司法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健 第 33 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 388,800,000.00 151,118,530.18 126,727,242.98 653,443,556.77 1,320,089,329.93 加：会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、本年年初余额 388,800,000.00 151,118,530.18 126,727,242.98 653,443,556.77 1,320,089,329.93 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 15,655,509.32 102,019,583.84 117,675,093.16 填列） （一）净利润 156,555,093.16 156,555,093.16 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 156,555,093.16 156,555,093.16 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 15,655,509.32 -54,535,509.32 -38,880,000.00 1．提取盈余公积 15,655,509.32 -15,655,509.32 2．对所有者（或股东） -38,880,000.00 -38,880,000.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 388,800,000.00 151,118,530.18 142,382,752.30 755,463,140.61 1,437,764,423.09 第 34 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 388,800,000.00 151,188,301.57 114,711,964.99 584,186,054.79 1,238,886,321.35 加：会计政策变 -69,771.39 -4,300,678.72 -38,706,108.43 -43,076,558.54 更 前期差错更 正 其他 二、本年年初余额 388,800,000.00 151,118,530.18 110,411,286.27 545,479,946.36 1,195,809,762.81 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 16,315,956.71 107,963,610.41 124,279,567.12 填列） （一）净利润 163,159,567.12 163,159,567.12 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 163,159,567.12 163,159,567.12 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 16,315,956.71 -55,195,956.71 -38,880,000.00 1．提取盈余公积 16,315,956.71 -16,315,956.71 2．对所有者（或股东） -38,880,000.00 -38,880,000.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 388,800,000.00 151,118,530.18 126,727,242.98 653,443,556.77 1,320,089,329.93 公司法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健 第 35 页 共 36 页 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。 按照财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通 知，根据财政部 2008 年 12 月 26 日发布的《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》 （财会函[2008]60 号）的规定：高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准 则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。 据此公司在编制 2008 年年度会计报表时对财务报表项目进行了追溯调整。 2007 年公司根据规定计提的安全使用费均已使用完毕，故按照《企业会计准则讲解（2008）》中 的有关具体要求，本次会计政策变更无需追溯调整 2008 年初数及 2007 年度的比较数据。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2008 年 3 月 7 日宁波市工商行政管理局高新区分局核准公司子公司宁波甬江建设有限公司注销登 记，本次将宁波甬江建设有限公司 2008 年 1 月 1 日-2008 年 3 月 7 日的利润表、现金流量表纳入合并 报表范围。 龙元建设集团股份有限公司 董事长：赖振元 2009 年 4 月 13 日 第 36 页 共 36 页